消防工程报价
扩展知识:
1.以上报价包含材料、包装、运输、管理费、税费等所有费用。
2、质量标准:按行业标准。3.合理损失及计算方法:无。
4.服务的所有权自服务被清除之时起转移，但购买者未履行支付价款的义务，所购买的服务属于提供者。5.违约责任:根据合同法。
6.解决合同争议的方式:本合同在执行过程中发生的任何争议，双方应协商解决。如果协商不成，双方同意提交相关仲裁委员会仲裁。事后双方未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院提起诉讼。
7.本报价经双方签字盖章后生效。(传真有效)8。其他约定事项:未尽事宜，双方友好协商解决。
人民币(大写):报价单位(盖章):日期:产品报价采购单位:采购联系人:采购联系方式:报价单位:联系人:联系电话:地址:报价时间:年月报价编号:CN2018005(盖章确认)联系电话:日期:年月日有限公司产品报价。我们真诚感谢您的垂询，并期待与您成功合作。
2.投标报价表模板
投标人的投标报价由投标人单位的造价人员编制，工程量清单投标报价采用统一的报表格式，具体如下:1。封面工程量清单投标报价封面(投标总价表)应按标准格式填写，并要求法定代表人或其授权人签字或盖章；编制清单的造价人员(造价工程师或造价工程师)应签字并加盖执业专用章。
2.一般说明一般说明的内容应包括:(1)采用的估值基础；(2)采用的施工组织设计；(3)综合单价中包含的风险因素，以及风险范围(范围)；(四)措施的依据；(5)其他相关内容的说明等。3.投标报价汇总表投标报价汇总表分为工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表。
(1)工程项目投标报价汇总表中的单项工程名称，根据单项工程投标报价汇总表中的工程名称填写。表中金额应按单项工程投标报价汇总表的总金额填写。
(2)单项工程投标报价汇总表中的单位工程名称应根据单位工程投标报价汇总表中的工程名称填写。表中金额应按单位工程投标报价汇总表的总金额填写。
(3)单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表中的金额应按分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金的合计金额填写。需要特别注意的是，投标报价汇总表应与投标函中的投标报价金额一致。
就招标文件的各个组成部分而言，投标函是最重要的文件，其他组成部分都是投标函的支持文件，必须由投标人签字，并在开标会上当众宣读。如果投标报价汇总表中的投标总价与投标函中填写的投标总价不一致，以投标函中填写的大写金额为准。
在实践中，这一原则缺乏明确的依据。为避免争议，可在“投标人须知”中明确，招标文件约定的方式可弥补法律法规的不足。4、分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单是不可调整的封闭清单，分部分项工程量清单计价表的序号、项目代码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写。
投标人必须对招标文件中提供的分部分项工程量清单进行逐项报价，清单中所列内容不得更改。如果投标人认为清单的内容不适当或有遗漏，只能由清单编制人通过提问的方式进行修改和更正，修改后的工程量清单将发送给所有投标人。
对于分部分项工程清单计价表中的“暂估价”栏，投标人应根据招标文件提供的材料暂估价计算项目的综合单价，并在“总价”中计算暂估价材料的具体金额。5.工程量清单综合单价分析表工程量清单单价分析表是评标委员会评价和判断综合单价的构成和价格的完整性、合理性的主要依据，也是因工程变更调整综合单价的基本价格数据的必不可少的来源。
分析表反映了构成各清单项目综合单价的各种价格要素的价格和“人工、材料、机械”的主要消耗量。投标时，投标人需要对每个列表项目的价格进行分组。为了让团价工作有迹可循，需要注明每个数据的来源。
分析表实际上是投标人投标价格组工作的阶段性成果文件。分析表一般与投标文件一起提交，作为投标价工程量清单的组成部分，以便中标后作为合同文件的附属文件。
投标人须知需要规定提交分析表的方式，这需要考虑是否有必要定义分析表的合同状态。如果在清单项目的小组计价中使用了省级或行业建设部门发布的计价定额，最好填写用于后续核查的计价定额的编号和名称。
6.措施清单计价表措施清单计价应以拟建项目的施工组织设计为依据，能计算工程量的措施以分部分项工程量清单方式按综合单价计价；其余措施可以以“项目”的形式定价，并应包括除费用和税收以外的所有费用。措施清单计价表分为两种形式:(1)措施清单计价表(1):适用于以“项”计价的措施。
表中项目可根据项目实际情况增加或减少；编制投标报价时，除“安全文明施工措施”必须按本规范强制性条文及省、行业建设主管部门的规定计算外，其他措施可根据投标施工组织设计独立报价。(2)措施清单及计价表(2):适用于综合单价计价的措施。
7.其他项目清单计价表投标报价中的其他项目清单计价表由以下表格组成:(1)其他项目清单及计价汇总表；(2)暂定金额清单；(3)材料预计单价表；(4)专业工程暂估价表；(5)计日工计划表；(6)总承包服务费计价表。编制投标报价时，应按招标文件中工程量清单提供的“暂列金额”和“专业工程暂估价”之和填写，不得变更。
“计日工”和“总承包服务费”独立确定报价。8.税费计价表本表根据税费清单及相关规定填写。
3.模型报价
合同号:建设工程施工合同项目名称:发包人:承包人:合同签订:年月第一部分协议发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，
一、项目概述项目名称:项目地点:项目内容:二。工程承包范围(详见预算)三。合同期限:四。质量标准:合格率100%，优良率80%以上。五、合同价格金额(大写):(小写):6元。构成合同的文件包括:66。七、承包人向发包人承诺，按照合同约定施工和竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任(非人为损坏)。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他款项。九。合同生效地点:本合同自双方签字后生效。第二部分通用条款1、工程竣工1.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意的延长期限完成工程。
1.2因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期或工程师同意延长的工期竣工的，承包人应承担违约责任。1.3在施工过程中，发包人如需提前完工，双方协商后签订提前完工协议，作为合同文件的组成部分。
提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全所采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款。2.工程质量工程质量应达到协议约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
3.工程款(进度款)的支付发包人未按合同约定支付工程款(进度款)，双方未能就延期支付达成一致意见的，承包人可以停止施工，发包人应当承担违约责任。4.竣工结算发包人收到竣工结算报告后3天内不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人向银行同期贷款利率支付拖欠的工程价款利息，并承担违约责任，工程不予保修。
(其他条款省略，通用条款同国家建设工程施工合同示范文本)第三部分专用条款1。双方一般权利和义务1。由工程师的雇主派驻的工程师的姓名:职务:权力:在施工现场的全权代表2。项目经理姓名:职务:3。发包人的工作3.1发包人应按照约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地符合施工条件要求，完成时间:开工前3天；(2)施工所需的水、电、通讯线路接入施工现场的时间、地点和供应要求:承包人自行解决；(3)施工现场及公众* * *道路开通时间及要求:(4)工程地质及地下管线资料可用时间:(5)发包人施工所需文件及批文名称及完成时间:协助承包人办理(6)水准点及坐标控制点提交要求:(7)图纸会审及设计交底时间:开工前5天；(8)与施工场地周围地下管线及相邻建筑物的协调，构筑物(包括文物保护建筑)及古树名木的保护:(9)发包人向承包人提供图纸的日期及套数:(10)双方约定发包人应做的其他工作:3.2发包人委托承包人的工作:4 .承包人的工作:4.1承包人应完成以下工作:(1)业务范围允许的需要承包人完成的设计文件的提交时间:(2)应提供计划，报告的名称和完成时间:根据发包人的要求，(3)承担施工安全和非夜间施工照明的责任和要求；(4)承包人负责向发包人提供办公和生活所需的房屋和设施；(5)竣工工程成品保护的特殊要求和费用；(6)承包人应在竣工工程交付前做好成品保护工作。构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用:承包人应做好相关保护工作(7)施工现场清洁卫生要求:施工现场清洁卫生(8)双方约定承包人应做的其他工作:2 .施工组织设计和施工工期。附表5.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:工程师确认完成的时间:5.2群体工程中对进度计划的要求:6。工期延误6.1双方约定的工期延长的其他条件:工期的延长必须经发包人工程师同意；3.质量和验收。隐蔽工程和中间验收7.1双方约定的中间验收位置:根据通用条款，承包人必须在开工前与施工单位签订安全协议。5.合同价格和付款。工程预付款10，工程量确认11，双方支付工程款(进度款)。七。工程变更乙方不得擅自进行设计变更，发生设计变更。必须由甲方设计部门和业主签字。八。竣工验收结算:9。违约、索赔与纠纷12、违约12.1本合同中发包人违约的具体责任如下:发包人应承担由此给承包人造成的相应损失；双方约定的发包人其他责任:12.2本合同中承包人违约的具体责任如下:承担给发包人造成的损失；37.1争议双方。