拆迁房屋买卖协议
拆迁房屋买卖协议1卖方:(以下简称甲方)
身份证号码:
买方:(以下简称乙方)
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产事宜签订本协议，以资共同遵守。
第一条因甲方房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的房屋转让给乙方..乙方取得该房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
第二条由于上述房屋尚未建设，开发商销售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方根据房屋销售价格到开发商处选择房屋的楼层和位置。
第三条根据开发商要求，乙方自行支付房款(平均房价为每平方米人民币，具体房价根据所购楼层和位置计算)。此外，作为乙方，还应按照所购房屋的建筑面积向甲方支付每平方米人民币的奖励。
第四条乙方选定房屋楼层及位置后，向甲方支付%的报酬；房屋主体结构完成后支付%;建筑交付后天内支付余款。
第五条上述开发商开发的拆迁房屋位于。如果被拆迁房屋不在上述地段，乙方有权终止本协议，甲方应退还已支付的报酬。
第六条甲方与拆迁办结清补偿协议后，乙方有权直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故制止。如果需要甲方的相关手续，甲方有义务协助提供。
第七条乙方不能直接与开发商签订购房协议或合同并以甲方名义签订购房协议的，甲方应协助乙方办理过户。乙方需办理房产证、土地证及过户手续，甲方应提供所有相关手续及资料。如甲方延误影响产权转移登记，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
第八条房屋买卖合同成立后，乙方出租房屋出售的，无论是否办理房屋产权证、土地证、过户手续，甲方不得以任何方式阻挠。
第九条本协议签订后，双方应共同遵守，甲方不得无故反悔，不得对该房屋主张任何权利。甲方违约的，除应退还乙方已支付的全部购房款、利息及奖励外，还应支付违约金人民币(大写)。
第十条本协议双方应共同履行，不得无故反悔。任何一方违反本协议，应向另一方支付人民币(大写:人民币整)作为违约金。
第十一条本协议履行过程中，双方如有分歧，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
第十二条本协议一式两份，双方各执一份。
第十三条本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
地址(工作单位):
地址(工作单位):
联系电话号码:
联系电话号码:
年月日
年月日
回迁房买卖协议2卖方(以下简称甲方，房屋所有权人必须签署):
身份证号码:
买方(以下简称乙方):
身份证号码:
根据有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同，共同遵守。
第一条。甲方将位于(房屋具体地址)的自有回迁房出售给乙方，房产证面积暂定为90平方米左右，按每平方米4000元计算。
第二条。上述房产的总交易价格为人民币360，000元整。房产证实际面积有误差的，实际退还4000多元/平方米。
第三条。付款时间和方式:
本合同签订之日，乙方一次性支付房款65438+万元。甲方应确保该房屋在之前交付乙方居住和使用，乙方在收到该房屋后应立即支付人民币654.38+60万元。如该房屋未交付乙方居住使用，甲方应按每月1500元的标准向乙方支付租金损失。房屋过户给乙方后，乙方应立即支付剩余房款65438万元。
第四条。甲方保证有权出售该房屋。如其他权利人主张该财产，给乙方造成损失的，由甲方承担责任。
第五条。甲方应在该房屋可以过户之日起30日内协助乙方办理过户手续。乙方需办理房产证、土地证及过户手续，甲方应提供所有相关手续及资料。如因甲方原因导致乙方延期办理房产证，甲方应承担总房款的30%作为违约金。
第六条。甲乙双方应遵守国家房地产政策法规，按规定缴纳办理房地产过户手续所需的税费。4万元以内的产权转让相关费用由甲乙双方平均承担..超过4万元的，超出部分由甲方承担。
第七条。在当地政策允许的情况下，如果办理房产证时回迁房能直接登记在乙方名下，甲方应协助乙方办理，并尽力帮助乙方少交或免交转让费和税费。甲方故意不予协助，导致转让费和税费增加的，由甲方承担..
第八条。本协议签订后，甲乙双方应共同遵守，不得无故反悔。因甲方违约导致该房屋不能过户给乙方的，甲方应按同地段、同面积商品房的最高价格计算实际损失并赔偿乙方。如需对房地产价值进行评估，评估费用由甲方承担..
第九条。本房屋买卖合同成立后，无论是否办理房产证、土地证、过户手续，乙方均有权出租该房屋出售，甲方不得以任何方式阻挠。
第十条在本协议履行期间，双方之间的任何分歧应通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。如因甲方违约，乙方需聘请律师起诉，律师费由甲方承担..
第十一条。本协议一式三份，自双方签字之日起生效。
甲方(房屋所有人必须签字):乙方:
日期:
拆迁房屋买卖协议三卖方:_ _ _ _ _ _ _ _ _(以下简称甲方)
买方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(以下简称乙方)
甲乙双方就房屋买卖事宜，经多次协商，一致同意订立本合同如下条款，以资遵守。
1.甲方愿意向乙方出售_ _ _ _ _ _ _ _ _ _\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u。
2.甲方出售给乙方的房屋为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _房
它的房子包括阳台、走道、楼梯、浴室厨房和其他设备。
三。上述房屋包括附属设备。双方约定房价为人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元
4.乙方应分三期向甲方支付房款。
在第一部分中， 人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元 _ _ _ _ _第二期，房屋交付之日支付人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _万元； 第三期房款在房屋产权核准转移登记之日支付。
每笔分期付款，甲方收到后应出具收据。
5.甲方应自本合同签订之日起_ _ _ _ _ _ _日内腾空该房屋，并将房屋产权证原件及其他相关文件交付乙方，乙方出具收房证明。
6.甲方在办理房屋产权转移登记时，应向乙方出具申请房屋产权转移的书面报告..
如甲方需要出面处理，甲方应随时协助。
如因甲方延误而影响产权转移登记，甲方应对所遭受的损失承担赔偿责任。
7.本合同签订前，该房屋的所有税费均由甲方承担。
本合同产生的过户登记费、契税、评估费、印花税由乙方承担..
其他税费根据相关法律法规另行承担。
八。如甲方未按合同规定的日期交付房屋，每逾期1日，甲方应向乙方支付总房价款3%的违约金。
如果逾期超过3个月，乙方可以终止本合同。
本合同终止时，甲方不仅应退还乙方已支付的全部房款，还应赔偿乙方同等金额的赔偿金。
9.如乙方未能按本合同第四条规定的日期支付全部或部分房款，乙方应向甲方支付逾期部分每日5%的违约金。
逾期超过3个月，甲方可以解除本合同。
本合同终止时，乙方支付的房价款作为补偿归甲方所有。
X.甲方保证其出售给乙方的房屋产权清晰，不存在其他权利设定或其他纠纷。
乙方购买并验收该房屋后，如该房屋产权有争议，影响乙方行使权利的，甲方应负责清理并赔偿乙方损失。
11.乙方交付房屋时，发现房屋结构或设备不符合合同约定，经鉴定属实的。甲方应在1个月内修复。逾期未修复的，由乙方自行修复，费用从房价款中扣除。
如果修理仍不能满足合同规定的要求，乙方可以终止合同。本合同终止时，甲方除返还全部房款外，还应根据本合同第八条承担违约责任。
十二、房屋占用的土地(包括院墙等。)所有权属于国家。
乙方已按相应比例取得上述房屋的土地使用权，并按照国家法律的规定缴纳了土地使用税及其他相关费用。
13.本合同的附件与本合同具有同等效力。
十四。合同争议的解决:因履行本合同而产生的任何争议，应由双方协商解决；协商不成的，按下列第(1)种方式解决。
(一)提交济宁仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
15.本合同一式四份，甲、乙双方各执1份，另两份送房地产、土地管理机关办理产权转移登记。
承包商:
甲方:(签字)乙方:(签字)
年月日
甲方拆迁安置房买卖协议4:
乙方:
鉴于甲方所有的房屋已被拆迁，根据甲方与甲方签订的拆迁补偿协议，甲方将获得房屋坐落作为补偿，但房屋尚未交付。乙方拟购买甲方拆迁补偿款中的房屋一套，面积为。经友好协商，根据我国《民法通则》、《合同法》、《房屋买卖管理条例》及其他相关法律法规的规定，就房屋买卖达成如下协议:
1.乙方购买拆迁补偿房的面积和价格。
二、付款方式:
三、付款时间:
四。根据甲方与乙方签订的拆迁补偿协议，该房屋将无法办理产权手续。在办理该房屋产权手续的条件成熟时，甲方有义务协助乙方办理该房屋的产权手续，否则甲方应向乙方支付人民币5万元整的违约金。乙方还应支付因办理房屋过户手续而产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、房地产部门缴纳的税费等。
5.房屋交付使用时，甲方应协助乙方办理入住手续。如甲方不予协助，甲方应向乙方支付人民币50，000元整的违约金。
6.如乙方未能按时支付价款，甲方可要求解除合同，并要求乙方支付违约金20000元，并赔偿因此给甲方造成的损失。
7.若甲方违约拒绝向乙方出售该房屋，甲方应支付违约金人民币50，000.00元，并赔偿由此给乙方造成的损失，包括同一房屋的差价及乙方因甲方违约回购该房屋而产生的其他购房费用。
八。甲方拆迁完毕后，甲乙双方可就房屋买卖合同达成补充协议，详细约定房屋的地址、面积，与本协议具有同等法律效力。
九。本协议一式两份，自双方签字之日起生效，两份协议具有同等法律效力。
甲方:乙方:
年月日月日月日。
拆迁房屋买卖协议。拆迁房屋买卖协议
甲方(卖方):身份证号码:
乙方(买方):身份证号码:
甲、乙双方经协商，就该房屋买卖合同达成如下条款:
1.甲方自愿向乙方出售位于* *县南四路北东升小区5号楼22号的拆迁商业服务用房，建筑面积99.3平方米(产权登记尚未完成)，同时向乙方出售与所售房屋相关的土地使用权。双方自愿达成以下协议条款。
2.该商业服务楼总价为人民币29万元。
3.付款方式:本协议达成后，乙方向甲方支付定金人民币# # #万元，双方签订合同当日支付人民币# # #万元，其余房款由乙方在甲方完成回迁房产权登记后一次性付清。
四、房屋产权的承诺及具体条件
1.卖方应保证所售房屋的所有权和处置权，保证乙方享有独立的经营权、所有权和处置权及其他与财产相关的权利，并保证任何人不得向买方主张对该建筑物的任何权利。
2.出卖人应当保证在出售房屋时不存在产权纠纷，在所出售的房屋上不存在与开发商或其他任何人的债权债务纠纷。甲方保证该房屋无任何担保、抵押及财产瑕疵，无人出租或使用；无债务，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、上网费、有线电视费等。
3.出卖人必须在国家有关部门准予该房屋产权登记后一个月内办理回迁房产权登记，所涉及的一切税费均由甲方缴纳..
4.完成回迁房产权登记后，卖方应无条件配合乙方办理二手房交易的产权登记和过户，乙方应支付本次交易涉及的契税、测量、房产交易、制作成本等费用。
5.达成协议并签订合同后，甲方完成回迁房产权登记后，乙方应按合同约定的日期履行付款义务。
6.该房屋的交付日期从合同签订之日起算。甲方应承担交付日前的附属物丢失、安全事故等责任损失。交付后，因意外事故造成的一切损失由乙方负责，乙方拥有独立的经营自主权、处分权及与该大厦有关的其他一切财产权。
五、本合同签订后，一方违反本合同条款，应向另一方支付违约金五万元；一方未按规定交付房产或支付房款的，每逾期一天，应向对方支付违约金100元，逾期30天视为违约，适用违约金的约定；本条款不适用于因政府及银行规定本合同所涉及的房地产手续客观上不能过户或银行不能办理抵押而导致的合同终止。
6.本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。
甲方(卖方):(印度)地址:电话:
乙方(买方):(印度)地址:电话:
中间见证人签名:(盖章)身份证号码:电话:
合同签订日期年月日
拆迁房屋买卖协议
卖方(甲方)
买方(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产事宜签订本协议，以资共同遵守。
1.由于甲方房屋已依法搬迁，甲方自愿将搬迁后的房屋转让给乙方..乙方取得该房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2.由于上述房屋尚未建设，开发商销售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方根据房屋销售价格到开发商处选择房屋的楼层和位置。
3.根据开发商要求，乙方自行支付房款(平均房价为每平方米人民币，具体房价根据所购楼层和位置计算)。此外，作为乙方，还应按照所购房屋的建筑面积向甲方支付每平方米人民币的奖励。
4.选号后选定房屋楼层及位置，乙方支付三分之一报酬给甲方；房屋主体结构完成后支付三分之一；建筑交付后十天内付清余款。
5.上述开发商开发的拆迁房屋位于。如果被拆迁房屋不在上述地段，乙方有权终止本协议，甲方应退还已支付的报酬。
6.甲方与拆迁办结清补偿协议后，乙方有权直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故制止。如果需要甲方的相关手续，甲方有义务协助提供。
7.如乙方不能直接与开发商签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应协助乙方办理过户。乙方需办理房产证、土地证及过户手续，甲方应提供所有相关手续及资料。如甲方延误影响产权转移登记，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
8.房屋买卖合同成立后，乙方出租房屋出售的，无论是否办理房屋产权证、土地证、过户手续，甲方不得以任何方式阻挠。
9.本协议签署后，双方应共同遵守。甲方不得无故反悔，不得对该房屋主张任何权利。甲方违约的，除应退还乙方已支付的全部购房款、利息及奖励外，还应支付人民币作为违约金。
10.本协议双方应共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议，应向另一方支付人民币作为违约金。
11.在本协议履行期间，双方之间的任何分歧应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
12.本协议一式两份，双方各执一份。
13.本协议自双方签字之日起生效。
第一方
乙方
日期年月
拆迁房屋买卖协议6卖方(甲方):身份证号:买方(甲方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议，以资共同遵守。
第一条。由于甲方房屋已被依法拆迁，甲方自愿将其搬回的房屋转让给乙方，面积约平方米，房价每平方米人民币元。总房款一万元。乙方取得该房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
第二条。由于上述房屋尚未建成，甲方同意协助乙方选择房屋的楼层和位置。房屋交付两年期间，房屋交付时面积减少或增加的，按约定多退少补。
第三条。本协议签署生效后，乙方应立即支付首付款人民币10，000.00元，第二笔付款人民币10，000.00元，余款人民币10，000.00元在乙方取得该房屋钥匙的同时支付。乙方取得房产证当天一次性付清。
第四条。本协议签署后，双方应共同遵守。甲方不得无故反悔，不得对该房屋主张任何权利。不得将该房屋出售或交给第三人，否则甲方将承担违约责任。
第五条。甲方出售的房屋为拆迁安置房，甲方未办理产权登记手续。乙方完全了解这一点。乙方同意甲方关于产权转让的承诺:甲方应尽快办理产权登记，完成产权登记后，甲方应在其产权证下来后五日内立即协助乙方办理产权过户手续，所有过户费用由乙方承担..甲方应全力协助办理房屋产权转移登记。如因甲方的延误给乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。
第六条。如乙方未按本合同约定及时支付房款，甲方有权没收定金，并按每日总房款的千分之三向乙方收取违约金。如因甲方原因导致本协议无法履行，甲方承担双倍退还定金的责任，同时承担总房款每日千分之三的违约金，自本协议签订之日起计算。(原则上不超过总房价的两倍)
第七条。甲方应出具拆迁安置协议，以确保销售协议中的房屋处置权。甲方为* * *人，乙方为临时代理人。办理产权登记时，乙方可以是本人，也可以是其他亲属。
第八条。本协议双方均应遵守。双方之间的任何分歧应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向瑶海区人民法院提起诉讼，违约方承担全部诉讼费、律师费、律师费等费用。
第九条。本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字后生效。
甲方:乙方:
年月日